Przetarg 12634345 - Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja zewnętrznego...

dostawę, montaż, konfigurację, integrację i uruchomienie systemów technicznych niezbędnych do modernizacji infrastruktury stadionu, wraz z wykonaniem prac przygotowawczych i projektowych, robót demontażowych, niezbędnych instalacji, przeprowadzeniem prób, testów i pomiarów, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący dokumentację dla przedmiotowego zadania wraz z przedmiarem robót, będący załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamówienie ma charakter mieszany i składa się z dostaw, usług oraz robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Harmonogram powinien obejmować podział robót na etapy wraz z przypisaniem wartości finansowych oraz terminów ich realizacji. Płatności będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wszelkie odbiory robót, w tym odbiory częściowe i odbiór końcowy, będą dokonywane z udziałem właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, a protokoły odbioru wymagają podpisu przedstawiciela Zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego
Część zamówienia: LOT-0002 Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja zewnętrznego telebimu LED wraz z uruchomieniem na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu Zakup, dostawa, montaż i konfiguracja zewnętrznego telebimu LED wraz z uruchomieniem na terenie Stadionu Olimpijskiego we WrocławiuZakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę, montaż, konfigurację, integrację i uruchomienie systemów technicznych niezbędnych do modernizacji infrastruktury stadionu, wraz z wykonaniem prac przygotowawczych i projektowych, robót demontażowych, niezbędnych instalacji, przeprowadzeniem prób, testów i pomiarów, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej oraz przeszkoleniem personelu Zamawiającego.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), stanowiący dokumentację dla przedmiotowego zadania wraz z przedmiarem robót, będący załącznikiem do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamówienie ma charakter mieszany i składa się z dostaw, usług oraz robót budowlanych.Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Harmonogram powinien obejmować podział robót na etapy wraz z przypisaniem wartości finansowych oraz terminów ich realizacji. Płatności będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej.Zamawiający zapewni nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia poprzez ustanowionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Wszelkie odbiory robót, w tym odbiory częściowe i odbiór końcowy, będą dokonywane z udziałem właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, a protokoły odbioru wymagają podpisu przedstawiciela Zamawiającego oraz właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00536251-2026 z dnia: 2026-08-03
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 482265-2026 Główny powód zmiany : Korekta publikującego Opis : Zmiana warunków udziału w postępowaniu, zmiana terminu otwarcia i składania ofert, zmiana kryteriów oceny ofert, wskazanie nowych terminów odbycia wizji lokalnych 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-08-25 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00559460-2026 z dnia: 2026-08-12
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 536251-2026 Główny powód zmiany : Korekta publikującego Opis : Zmiana terminu złożenia oraz otwarcia ofert 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-08-28 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00581140-2026 z dnia: 2026-08-21
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 559460-2026 Główny powód zmiany : Korekta publikującego Opis : Zmiana terminu składania oraz otwarcia ofert 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-09-08 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00606972-2026 z dnia: 2026-09-03
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 581140-2026 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.1 Zmiana Identyfikator sekcji : LOT-0002 Opis zmian : JEST: 5.1.9. Kryteria kwalifikacjiŹródła kryteriów wyboru: UwagaKryterium: Referencje dotyczące określonych pracOpis kryterium selekcji: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: a) jednej dostawy obejmującej montaż i uruchomienie zewnętrznego ekranu LED przeznaczonego do pełnoekranowej emisji obrazu, materiałów wideo i grafiki, o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 70 m² oraz wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto, zainstalowanego na obiekcie sportowym, widowiskowym lub innym obiekcie użyteczności publicznej, przeznaczonym do organizacji wydarzeń masowych. oraz b) jednej dostawy wraz z montażem, konfiguracją oraz uruchomieniem zewnętrznego wielkoformatowego ekranu LED do stałej zabudowy, przeznaczonego do pełnoekranowej emisji materiałów wideo, obrazu i grafiki, wraz z integracją z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz co najmniej jednym z następujących systemów: systememnagłośnienia, systemem zarządzania multimediami (reżyserką), systemem BMS (Building Management System) lub innym systemem audiowizualnym, zrealizowane na obiekcie sportowym, widowiskowym lub innym obiekcie użyteczności publicznej, przy czym wartośćzakresu obejmującego dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie ekranu LED wynosiła co najmniej 800 000,00 zł brutto.OTRZYMUJE BRZMIENIE:5.1.9. Kryteria kwalifikacjiŹródła kryteriów wyboru: UwagaKryterium: Referencje dotyczące określonych pracOpis kryterium selekcji: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:a) jednej dostawy obejmującej montaż i uruchomienie jednego, pojedynczego i zwartego architektonicznie zewnętrznego ekranu LED (telebimu) przeznaczonego do pełnoekranowej emisji obrazu, materiałów wideo i grafiki, o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 70 m² oraz wartości nie mniejszej niż 800 000 zł brutto, zainstalowanego na obiekcie sportowym, widowiskowym lub innym obiekcie użyteczności publicznej przeznaczonym do organizacji wydarzeń masowych.Wymagany parametr powierzchniowy oraz wartościowy musi odnosić się do jednego, fizycznie wyodrębnionego ekranu LED stanowiącego jedno urządzenie i jedną funkcjonalną powierzchnię ekranową. Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełnienia warunku poprzez sumowanie powierzchni lub wartości dwóch lub większej liczby odrębnych ekranów, urządzeń lub powierzchni ekranowych wykonanych w ramach jednej dostawy lub jednej umowy, niezależnie od tego, czy ekrany te były objęte wspólnym systemem sterowania, wspólną konstrukcją wsporczą, wspólną infrastrukturą zasilającą lub sygnałową albo inną wspólną infrastrukturą techniczną.Warunek powierzchniowy uważa się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy co najmniej jeden pojedynczy ekran LED zrealizowany w ramach wykazywanej dostawy posiadał powierzchnię czynną nie mniejszą niż 70 m². Powierzchnia kilku odrębnych ekranów, których łączna powierzchnia wynosi co najmniej 70 m², nie podlega sumowaniu.Przez jedną funkcjonalną powierzchnię ekranową rozumie się powierzchnię wyświetlania spełniającą łącznie następujące warunki: fizyczną ciągłość matrycy obrazu tworzącej jedną, nieprzerwaną powierzchnię wyświetlania; sterowanie całą powierzchnią jako pojedynczą całością, umożliwiające pełnoekranową emisję jednego materiału wideo; wspólną konstrukcję wsporczą oraz wspólną infrastrukturę zasilającą i sygnałową obejmującą całą płaszczyznę ekranu. Kryteria te nie odnoszą się do liczby modułów LED, z których zbudowany jest jeden ekran. Kryterium rozstrzygającym jest fizyczna ciągłość matrycy obrazu; wspólna konstrukcja wsporcza oraz wspólna infrastruktura zasilająca lub sygnałowa nie są wystarczające do uznania kilku odrębnych ekranów za jedną funkcjonalną powierzchnię ekranową.b) jednej dostawy obejmującej montaż, konfigurację i uruchomienie jednego, pojedynczego i zwartego architektonicznie zewnętrznego wielkoformatowego ekranu LED do stałej zabudowy, o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 70 m², jeżeli zakres realizacji obejmował integrację z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz co najmniej jednym z systemów wskazanych w SWZ, a wartość zakresu obejmującego dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie tego jednego ekranu wynosiła co najmniej 800 000 zł brutto.Zastrzeżenia dotyczące zakazu sumowania powierzchni i wartości oraz definicja jednej funkcjonalnej powierzchni ekranowej, zawarte w lit. a, stosuje się odpowiednio. Warunek wartościowy uważa się za spełniony wyłącznie wówczas, gdy wartość zakresu obejmującego dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie jednego ekranu o wymaganej powierzchni wynosiła co najmniej 800 000 zł brutto; wartość kilku odrębnych ekranów lub systemów wieloekranowych wykonanych w ramach jednej dostawy lub jednej umowy nie podlega sumowaniu. 10.1 Zmiana Identyfikator sekcji : LOT-0002 Opis zmian : JEST:5.1.12. Warunki udzielenia zamówieniaWarunki zgłoszenia:Zgłoszenie elektroniczne: WymaganeAdres na potrzeby zgłoszenia: www.platformazakupowa.plJ ęzyki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polskiKatalog elektroniczny: NiedozwoloneOferty wariantowe: NiedozwoloneOferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: NiedozwoloneOpis gwarancji finansowej: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.Termin składania ofert: 08/09/2026 10:00:00 (UTC02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letniOkres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 DniInformacje na temat publicznego otwarcia:Data otwarcia: 08/09/2026 10:10:00 (UTC02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letniMiejsce: Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mcswrocOTRZYMUJE BRZMIENIE:5.1.12. Warunki udzielenia zamówieniaWarunki zgłoszenia:Zgłoszenie elektroniczne: WymaganeAdres na potrzeby zgłoszenia: www.platformazakupowa.plJ ęzyki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polskiKatalog elektroniczny: NiedozwoloneOferty wariantowe: NiedozwoloneOferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: NiedozwoloneOpis gwarancji finansowej: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny brutto podanej w ofercie w formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.Termin składania ofert: 24/09/2026 10:00:00 (UTC02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letniOkres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 DniInformacje na temat publicznego otwarcia:Data otwarcia: 24/09/2026 10:10:00 (UTC02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letniMiejsce: Platforma zakupowa https://platformazakupowa.pl/pn/mcswroc 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-09-08 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00634336-2026 z dnia: 2026-09-15
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 606972-2026 Główny powód zmiany : Korekta publikującego 10.1 Zmiana Identyfikator sekcji : LOT-0002 Opis zmian : Zamawiający dokonał zmiany w terminie złożenia i otwarcia ofert; zmianę warunków udziału w postępowaniu; zmianę Tom II PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY; wprowadził dodatkowy termin odbycia wizji lokalnej. 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2026-10-06 10:00