Przetarg 11309467 - Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych na...

2: ul. Orzeszkowej, ul. Boczna, ul. Konopnickiej3) Zadanie nr 3: ul. Trubakowka (dojazdowa do nr 2A), ul. Niska4) Zadanie nr 4: ul. Wojsławicka (dojazdowa wewnętrzna), ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Pogodna, ul. Południowa, ul. Reytana, ul. Wiejska, ul. Wyszyńskiego, ul. Żurawia5) Zadanie nr 5: ul. Bieławin, ul. Browarna, ul. Zakątek6) Zadanie nr 6: ul. Antonin, ul. Klonowa, ul. Jaworowa, ul. Świerkowa7) Zadanie nr 7: parking II LO, parking I LO, parking SP58) Zadanie nr 8: ul. Lipowa, ul. Piramowicza, ul. Żeglarska, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Jordana, ul. Malinowa, ul. Kasztanowa9) Zadanie nr 9: ul. Malowane, ul. Narcyzowa, ul. Witosa, ul. Przejazdowa, ul. Kraszewskiego10) Zadanie 10: ul. Poniatowskiego, ul. Małachowskiego, ul. Sejmu Czteroletniego, drogi wewnętrzneZakres rzeczowy i funkcjonalny określony został w programie funkcjonalno – użytkowym.Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/6971/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Miasto Chełm Inwestycji: „Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Chełm”.Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami i ewentualnymi zmianami, modyfikacjami, wyjaśnieniami, które są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. Na przedmiot zamówienia składają się wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, w tym:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w skład której wchodzą:a) projekt architektoniczno – budowlany z zagospodarowaniem terenu, wielobranżowe projekty techniczne i wykonawcze zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,b) projekty czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,c) projekt stałej organizacji ruchu;d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR);e) uzgodnienie dokumentacji projektowej z właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, wystąpienie o uzgodnienia branżowe i wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji umożliwiających wykonanie robót, przekazanie Zamawiającemu kopii wystąpień z kompletem materiałów wymaganych przez poszczególne instytucje do uzyskania uzgodnień;f) pozyskanie we własnym zakresie wszystkich koniecznych materiałów do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej w tym m.in. map do celów projektowych, badań geotechnicznych, warunków przyłączenia do sieci (jeżeli będą konieczne) oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań z odpowiednimi instytucjami (jeżeli będą konieczne);g) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji - akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodności projektu ze stanem istniejącym;h) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana)i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia / pozwoleń na budowę (o ile będzie potrzebne) oraz innych pozwoleń lub zgłoszeń (jeżeli będą wymagane);j) przedmiary robót i kosztorysy;2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w tym również:a) obsługa geodezyjna prowadzonych robót,b) opracowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,c) dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana),d) przekazanie Zamawiającemu Inwestycji do użytkowania,e) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych,f) zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację oraz prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu do realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenie;g) przeprowadzanie pomiarów kontrolnych w trakcie realizacji robót w tym robót zanikających oraz po zakończeniu robót i przedstawianie wyników badań do akceptacji przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności.3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, usunąć w nich wszelkie wady oraz przekazać Zamawiającemu Inwestycję w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, normami oraz z należytą starannością.
Część zamówienia: LOT-0001 Rozbudowa dróg gminnych na terenie miasta Chełm Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Chełm w ramach którego zostaną wykonane następujące zadania:1) Zadanie nr 1: ul. Partyzantów, ul. Siedlecka2) Zadanie nr 2: ul. Orzeszkowej, ul. Boczna, ul. Konopnickiej3) Zadanie nr 3: ul. Trubakowka (dojazdowa do nr 2A), ul. Niska4) Zadanie nr 4: ul. Wojsławicka (dojazdowa wewnętrzna), ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Pogodna, ul. Południowa, ul. Reytana, ul. Wiejska, ul. Wyszyńskiego, ul. Żurawia5) Zadanie nr 5: ul. Bieławin, ul. Browarna, ul. Zakątek6) Zadanie nr 6: ul. Antonin, ul. Klonowa, ul. Jaworowa, ul. Świerkowa7) Zadanie nr 7: parking II LO, parking I LO, parking SP58) Zadanie nr 8: ul. Lipowa, ul. Piramowicza, ul. Żeglarska, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Jordana, ul. Malinowa, ul. Kasztanowa9) Zadanie nr 9: ul. Malowane, ul. Narcyzowa, ul. Witosa, ul. Przejazdowa, ul. Kraszewskiego10) Zadanie 10: ul. Poniatowskiego, ul. Małachowskiego, ul. Sejmu Czteroletniego, drogi wewnętrzneZakres rzeczowy i funkcjonalny określony został w programie funkcjonalno – użytkowym.Inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze wstępną promesą Nr Edycja2/2021/6971/PolskiLad dotyczącą realizacji przez Miasto Chełm Inwestycji: „Rozbudowa dróg gminnych na terenie Miasta Chełm”.Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami i ewentualnymi zmianami, modyfikacjami, wyjaśnieniami, które są załącznikami do umowy i stanowią jej integralne części. Na przedmiot zamówienia składają się wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędnymi elementami infrastruktury towarzyszącej wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”, w tym:1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w skład której wchodzą:a) projekt architektoniczno – budowlany z zagospodarowaniem terenu, wielobranżowe projekty techniczne i wykonawcze zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,b) projekty czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,c) projekt stałej organizacji ruchu;d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR);e) uzgodnienie dokumentacji projektowej z właścicielami i gestorami wszystkich sieci uzbrojenia terenu, wystąpienie o uzgodnienia branżowe i wszystkie niezbędne opinie i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji umożliwiających wykonanie robót, przekazanie Zamawiającemu kopii wystąpień z kompletem materiałów wymaganych przez poszczególne instytucje do uzyskania uzgodnień;f) pozyskanie we własnym zakresie wszystkich koniecznych materiałów do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej w tym m.in. map do celów projektowych, badań geotechnicznych, warunków przyłączenia do sieci (jeżeli będą konieczne) oraz uzgodnienia projektowanych rozwiązań z odpowiednimi instytucjami (jeżeli będą konieczne);g) przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie papierowej i cyfrowej oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego wykonanej dokumentacji - akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodności projektu ze stanem istniejącym;h) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana)i) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia / pozwoleń na budowę (o ile będzie potrzebne) oraz innych pozwoleń lub zgłoszeń (jeżeli będą wymagane);j) przedmiary robót i kosztorysy;2) wykonanie robót budowlanych wg opracowanej dokumentacji projektowej w tym również:a) obsługa geodezyjna prowadzonych robót,b) opracowanie oraz dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w tym sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,c) dokonanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wszelkich zgłoszeń i uzgodnień oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu wszelkich ostatecznych i bezwarunkowych decyzji i zezwoleń koniecznych do dopuszczenia Inwestycji do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli będzie wymagana),d) przekazanie Zamawiającemu Inwestycji do użytkowania,e) opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlanych,f) zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację oraz prawomocna decyzje o pozwoleniu na budowę lub brak sprzeciwu do realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenie;g) przeprowadzanie pomiarów kontrolnych w trakcie realizacji robót w tym robót zanikających oraz po zakończeniu robót i przedstawianie wyników badań do akceptacji przez Zamawiającego lub ustanowionego Inspektora nadzoru w odpowiedniej specjalności.3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i wykończyć roboty budowlane objęte przedmiotem umowy, usunąć w nich wszelkie wady oraz przekazać Zamawiającemu Inwestycję w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy, wiedzą techniczną, przepisami Prawa budowlanego oraz innymi obowiązującymi przepisami, normami oraz z należytą starannością.Przedmiot zamówienia określają:Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – załącznik nr 6 do SWZ. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) – załącznik nr 9 do SWZ.


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00444240-2025 z dnia: 2025-07-08
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 365193-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji Opis : Zmiana terminu składania i otwarcia ofert 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-07-21 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00469591-2025 z dnia: 2025-07-18
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 444240-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-07-28 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00483595-2025 z dnia: 2025-07-24
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 469591-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-08-05 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00502550-2025 z dnia: 2025-07-31
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 483595-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-08-12 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00521717-2025 z dnia: 2025-08-08
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 502550-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-08-20 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00539215-2025 z dnia: 2025-08-19
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 521717-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-08-27 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00557463-2025 z dnia: 2025-08-27
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 539215-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-09-04 10:00


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie nr: TED.00575720-2025 z dnia: 2025-09-03
10. Zmiana Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana : 557463-2025 Główny powód zmiany : Aktualizacja informacji 10.x. Termin składania ofert Po zmianie: 2025-09-11 10:00