Przetarg 7788247 - „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń...

ieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” na potrzeby realizacji projektu pn.: „Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe” w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Numer referencyjny: ZP/23/2020

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji pn. „Adaptacja, przebudowa i modernizacja pomieszczeń Herbarium Slupensis w budynku Stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 Akademii Pomorskiej w Słupsku” w postaci wykonania dokumentacji budowlanej oraz realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym w zakresie niezbędnym do wykonania w formie zaprojektuj i wybuduj inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej adaptacji, przebudowy i modernizacji pomieszczeń Herbarium, zwanego dalej w umowie Programem funkcjonalno- użytkowym lub zamiennie PFU, który jako integralna część umowy stanowi załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
2. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami.
3. wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji, przebudowie i modernizacji pomieszczeń budynku stołówki i wykonanie zabezpieczeń fizycznych w pomieszczeniach serwerowni w budynku w Słupsku przy ul. Bohaterów Westerplatte 64, zgodnie ze wskazaną w pkt. 2 dokumentacją.
Ogólny zakres robót budowlanych:
1. Piwnica pod stołówką, zakres robót budowlanych:

- demontaż istniejącego wyposażenia
- demontaż drzwi
- rozbiórka elementów z suchej zabudowy
- demontaż instalacji oświetlenia
- demontaż instalacji c.o.
- demontaż instalacji wod-kan
- demontaż instalacji wentylacji
- demontaż instalacji elektrycznej
- demontaż nieczynnych instalacji
- wykonanie poziomej izolacji ścian piwnicy metodą iniekcji krystalicznej
- wykonanie pionowej izolacji ścian od zewnątrz
- wykonanie nowej hydroizolacji i warstw posadzkowych wraz z ociepleniem
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych (montaż nowych rozdzielni elektrycznych, wymiana osprzętu elektrycznego - gniazdek, gniazd, gniazdek
internetowych
- wykonanie nowych tynków
- wykonanie nowych instalacji c.o.
- wykonanie nowych instalacji wod-kan
- przebudowa pomieszczenia WC i socjalnego
- wydzielenie pom. przygotowawczego, pom. ze skanerem i magazynu
- powiększenie istniejących otworów okiennych w magazynie, pomieszczeniu ze skanerem, pomieszczeniu przygotowawczym
- zamurowanie istniejących otworów okiennych w pom. archiwum i pom. socjalnym
- wykonanie nowych otworów okiennych w pom. socjalnym
- planuje się zmianę poziomu posadzki w pomieszczeniach: przedsionek, archiwum, magazyn podwyższa się o 10 cm; w pracowni digitalizacyjnej, preparatorni podwyższa się o 4 cm, a w pomieszczeniu zaplecze socjalnego i łazience obniża się o 5 cm.
- wykonanie nowych warstw posadzkowych wraz z izolacją
- wykonanie posadzki teletechnicznej w pomieszczeniu preparatorni i pracowni digitalizacyjnej
- wykonanie nowych otworów drzwiowych
- powiększenie otworu drzwiowego do pom. socjalnego
- wykonanie nowych instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
- wykonanie nowych zabudów sufitów i innych elementów
- wykończenie posadzek
- wykończenie i malowanie ścian
- montaż drzwi (w tym montaż nowych z kontrolą dostępu), oświetlenia, osprzętu i wyposażenia (w tym regałów jezdnych)
- biały montaż instalacji C.O.;
- montaż instalacji p.poż.
- montaż oświetlenia awaryjnego
- montaż alarmów
- montaż regałów przesuwnych
- podwyższenie poziomu istniejącej fosy
- demontaż istniejącego murku oporowego
- wykonanie nowego murku oporowego
- demontaż istniejących schodów zewnętrznych
- wykonanie nowego biegu schodów zewnętrznych
- wykonanie studni doświetlających przy pom. socjalnym o głębokości 98 cm

2. Serwerownia, zakres robót budowlanych:

- demontaż drzwi
- wykonanie instalacji klimatyzacji
- wykonanie instalacji gaszenia pożaru
- montaż drzwi (montaż nowych z kontrolą dostępu)
- wykończenie i malowanie ścian (w zakresie niezbędnym wynikającym z montażu drzwi i urządzeń
- wykonanie uszczelnienia okien i zabezpieczenie ich od wewnątrz folią antywłamaniową

Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji budowlanej:
1. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania:
- projektu budowlanego – w ilości 4 egz.,
- projektu wykonawczego - w ilości – 4 egz.,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - w ilości – 2 egz.,
- przedmiaru robót - w ilości – 2 egz.,
- kosztorysu inwestorskiego - w ilości – 2 egz.,
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w ilości – 2 egz.,
- pozostałych dokumentów określonych w PFU
według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), oraz zgodnie z warunkami umowy (projekt umowy załącznik nr 4 SIWZ).
Szczegółowy zakres prac projektowych określony został w pkt. 2.1. PFU.
Dokumentacja winna zostać wykonana w formie papierowej oraz elektronicznej, w ilości niezbędnej do zabezpieczenia wszystkich uczestników oraz organów administracji procesu inwestycyjnego, jednakże nie mniej jak wskazano powyżej oraz w formach określonych w pkt. 2.1. PFU.
Dokumentacja winna być zatwierdzona, zgodnie z pkt. 4.1.2 Programu funkcjonalno- użytkowego, według poniżej procedury zgodnie z warunkami umowy (projekt umowy załącznik nr 4 do SIWZ).
Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego prawa własności intelektualnej do wykonanej dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji.
Wykonawca zobowiązany będzie również w szczególności do:
1. uzyskania w imieniu Zamawiającego od organu administracji architektoniczno-budowlanej niezbędnych dokumentów zezwalających na rozpoczęcie, kontynuację oraz zakończenie robót budowlanych, a także zezwalających na użytkowanie przedmiotu umowy;
2. wykonania robót na podstawie sporządzonego projektu budowlanego, pozwolenia na budowę i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zatwierdzonych przez Zamawiającego;
3. wykonania dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezbędnymi protokółami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami;
4. przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń;
5. realizacji pozostałych obowiązków określonych szczegółowo w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
Gwarancja jakości przedmiotu umowy oraz rękojmia:
1. Gwarancja jakości robót budowlanych: wymagany okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi minimum 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, w tym obejmuje wady dokumentacji projektowej oraz wykonanych robót budowlanych. Gwarancja jakości stanowi kryterium oceny ofert, maksymalny okres podlegający ocenie kryterium, zgodnie z pkt. 21.4.2 SIWZ wynosi 60 miesięcy.
2. Warunki gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych określa załącznik nr 4 SIWZ - wzór umowy.
3. Wykonawca na roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia udzieli 60 miesięcznej rękojmi według przepisów art. 556 – 576 4 w zw. z 656 § 1 oraz art. 638 kodeksu cywilnego.
4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja budowlana) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) Zamawiający dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu. Za materiały równoważne rozumie się materiały o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych lub lepszych niż podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia na etapie realizacji robót stosownych dokumentów, potwierdzających równoważność tych materiałów lub urządzeń.
5.Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych bądź systemów odniesienia.
6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących roboty w zakresie: robót rozbiórkowych, montażowych budowlanych, posadzkowych, tynkarskich, malowania, elektrycznych, sanitarnych, montażu instalacji i urządzeń, robót małej architektury oraz montażu przyłączy: energetycznych, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, także operatorów sprzętów budowlanych, jeżeli czynności te mieszczą się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.
7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540226100-N-2020 z dnia: 2020-11-14
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-17, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540231217-N-2020 z dnia: 2020-11-20
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-20, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski


****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540232888-N-2020 z dnia: 2020-11-21
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 95 dni kalendarzowych od liczonych od dnia podpisania umowy, b) zakończenie robót budowlanych – w terminie 250 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących opisany w pkt. 3 SIWZ, przedmiot zamówienia: wynosi 280 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być:
Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych w terminie 180 dni kalendarzowych od liczonych od dnia podpisania umowy, b) zakończenie robót budowlanych – w terminie 300 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy. Szczegółowe terminy poszczególnych prac zostaną określone przez Wykonawcę w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu zamówienia (wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych), opracowanym przez Wykonawcę w terminie 7 dni od podpisania umowy. Termin wykonania wszystkich świadczeń stanowiących opisany w pkt. 3 SIWZ, przedmiot zamówienia: wynosi 330 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-26, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język polski