Przetarg 11546163 - 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług...

, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).
Część zamówienia: LOT-0001 Część nr 1: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” – Obszar Dolnośląski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0002 Część nr 2: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0003 Część nr 3: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Kujawsko-pomorski I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0004 Część nr 4: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0005 Część nr 5: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubelski II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0006 Część nr 6: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Lubuski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0007 Część nr 7: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0008 Część nr 8: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Łódzki II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0009 Część nr 9: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0010 Część nr 10: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Małopolski II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0011 Część nr 11: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0012 Część nr 12: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0013 Część nr 13: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Mazowiecki III 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0014 Część nr 14: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Opolski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0015 Część nr 15: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0016 Część nr 16: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podkarpacki II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0017 Część nr 17: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Podlaski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0018 Część nr 18: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Pomorski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0019 Część nr 19: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Śląski I 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0020 Część nr 20: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Śląski II 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0021 Część nr 21: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Świętokrzyski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0022 Część nr 22: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Warmińsko-Mazurski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0023 Część nr 23: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Wielkopolski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).

Część zamówienia: LOT-0024 Część nr 24: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja sieci LAN w wybranych jednostkach oświatowych na terenie Polski” - Obszar Zachodniopomorski 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na pełnieniu całościowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach prowadzonych robót oraz sprawowanie bieżącej koordynacji, raportowania i kontroli nad realizacją Projektu prowadzonego w modelu „zaprojektuj i wybuduj”, w ramach przedsięwzięcia C6aG – Komponent C „Transformacja cyfrowa” Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) tj. Projektem MODLAN.Projekt MODLAN obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 30 000 pomieszczeń, tj. sal lekcyjnych, pracowni komputerowych i pozostałych pomieszczeń do modernizacji w szkołach na terenie Polski. W wyniku realizacji zamówienia zostanie wykonana infrastruktura LAN i WLAN umożliwiająca osiągnięcie dla każdego zmodernizowanego pomieszczenia przepustowości przekraczającej 100Mb/s.Zamówienie jest realizowane na podstawie Zarządzenia Nr 11 Ministra Cyfryzacji z dnia 25 kwietnia 2025 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia centralnego zamawiającego właściwego dla przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia lub udzielania zamówień na rzecz Ministra Cyfryzacji w zakresie niektórych inwestycji związanych z transformacją cyfrową w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji i Ministerstwem Edukacji Narodowej.W projekcie MODLAN biorą udział szkoły posiadające Usługę OSE, wskazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Lista szkół została przygotowana przez MEN i jest podzielona na dwie części: podstawową i rezerwową. Modernizacji będą podlegały pomieszczenia w szkołach z listy podstawowej. Gdy audyt lub modernizacja w szkole z listy podstawowej nie będzie mogła być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie szkoły (np. z powodu likwidacji szkoły, konserwator zabytków) Zamawiający wskaże w zamian szkołę z listy rezerwowej.W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający podzielił teren Polski na 24 obszary (Części)Wykonawca nadzoru inwestorskiego (dla każdej z 24 Części/Obszarów) będzie odpowiedzialny za całościowe zarządzanie i nadzór nad wszystkimi etapami projektu, w tym:- planowanie i kontrolę realizacji harmonogramu,- nadzór nad zgodnością realizacji z umową z Wykonawcą robót budowlanych, zakresem rzeczowym oraz wymaganiami Zamawiającego i wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa,- analizę ryzyka projektowego i rekomendacje działań naprawczych,- współpracę z Zamawiającym oraz wykonawcami robót2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SWZ (jeden dla wszystkich Części postępowania).